Zmluva o inštalácii napínacích stropov: prečo je to potrebné, čo by v nej malo byť uvedené, dodatočná dohoda k zmluve. Zmluva o odbornom servise na montáž napínaných podhľadov Zmluva na opravu podhľadu

ZMLUVA č. __________

na inštaláciu napínacích stropov

Kotelniki "____" ___________ 2015

LLC "ProfService +"ďalej len "zhotoviteľ", zastúpené riaditeľom Alexey Vyacheslavovich Zubchenko, konajúca na základe Charty, na jednej strane a _________________________________________________________________________________________________, ďalej len "zákazník", na druhej strane, vstúpili do toho dohoda takto:

1. PREDMET DOHODY

1.1. Objednávateľ prenajme a zhotoviteľ prevezme zmluvu na montáž napínaných podhľadov v priestoroch na adrese: _________________________________________________________________________________________________ (ďalej len Priestor).

1.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo svojpomocne v súlade s podmienkami zmluvy a pracovnými výkresmi, ktoré sú vyhotovené vo forme dodatkov k tejto zmluve a ktoré sú jej neoddeliteľnou súčasťou.

2. NÁKLADY NA PRÁCE NA ZÁKLADE ZMLUVY

2.1. Cena prác vykonaných zhotoviteľom podľa tejto zmluvy je určená protokolom o odsúhlasení zmluvnej ceny za vykonanie prác na montáži napínacieho stropu (príloha 3) a je ________________________________________________________________________________________________________________

Výška preddavku (najmenej 50%) je ___________________________________________________

2.2. Cenu diela si zmluvné strany určujú pri uzatváraní tejto zmluvy v súlade s Cenníkom zhotoviteľa platným v čase podpísanie zmluvy... Všetky zmeny pôvodnej zmluvnej ceny a podmienok vykonania diela alebo jedného z týchto parametrov sú formalizované dodatočnou dohodou zmluvných strán v r. písanie... Minimálna hodnota zmluvy je 7 000 rubľov.

3. POVINNOSTI DODÁVATEĽA

Na vykonanie prác podľa tejto zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje:

3.1. Dokončiť všetky práce v množstve a termínoch uvedených v tejto zmluve a jej prílohách a odovzdať dielo objednávateľovi v stave umožňujúcom bežnú prevádzku zariadenia.

3.2. Vykonávať prácu v plnom súlade s pracovnými výkresmi a harmonogramom.

3.3. Dodať potrebné materiály, vybavenie, komponenty.

3.4. Zabezpečiť vykonávanie potrebných opatrení na bezpečnosť, ochranu životné prostredie, dodržiavanie sanitárnych a hygienických noriem a protipožiarnych opatrení.

3.5. Vyviezť do 3 dní odo dňa podpísania potvrdenia o prevzatí vykonanej práce mimo územia objednávateľa stavebné stroje a zariadenia, náradie, prístroje, inventár, materiál, výrobky, konštrukcie a iný majetok patriaci Dodávateľ.

3.6. Plňte v plnom rozsahu všetky svoje záväzky vyplývajúce z tejto zmluvy.

3.7. Strany prijmú všetky potrebné opatrenia, aby zabránili dodatočným nákladom. Ak zhotoviteľovi vzniknú dodatočné náklady spôsobené nesplnením alebo nesprávnym plnením povinností zo strany objednávateľa, oznámi objednávateľovi výšku dodatočných nákladov potvrdením ich dokladov, na základe čoho zmluvné strany uzatvoria dohodu o termíne. a forma ich úhrady.

4. POVINNOSTI ZÁKAZNÍKA

Na splnenie tejto zmluvy sa Zákazník zaväzuje:

4.1. Preneste priestory dodávateľovi na vykonanie práce s uvedením komunikačnej schémy. Do úvahy sa berie zástupca objednávateľa individuálny, ktorá priamo odovzdáva priestory inštalačnému tímu Dodávateľa na vykonávanie prác na tomto zariadení.

4.2. Zabezpečiť riadnu ochranu materiálov, zariadení, náradia a iného majetku zhotoviteľa od začatia prác až po ich odstránenie po podpise kolaudačného listu, vrátane bezpečnosti inštalovaných fragmentov napínaných podhľadov.

4.3. Ak nie sú žiadne sťažnosti na kvalitu inštalovaného napínacieho stropu, ihneď po dokončení montáže prevezmite prácu a podpíšte potvrdenie o prevzatí vykonanej práce.

4.4. Splniť v plnom rozsahu všetky svoje povinnosti stanovené v iných článkoch tejto zmluvy, ako aj všetky technické požiadavky (príloha č. 1 zmluvy). V prípade úplného alebo čiastočného neplnenia zo strany objednávateľa, zhotoviteľ nezodpovedá za nedodržanie termínov montáže napínacieho stropu.

5. PODMIENKY VYKONÁVANIA PRÁCE

5.1. Dátum inštalácie ___________________________________. V súvislosti s nepretržitou výrobou prác na montáži napínaných podhľadov môže dôjsť k posunutiu termínu montáže, o čom sa zhotoviteľ zaväzuje objednávateľa vopred upozorniť.

6. PLATBY A VÝPOČTY

6.1. Zákazník pri podpise tejto zmluvy zaplatí čiastku vo výške minimálne 50% nákladov podľa zmluvy. Po dokončení prác a podpísaní akceptačného listu objednávateľ doplatí zvyšnú sumu.

7. VÝROBA DIELA A ICH PRIJÍMANIE

7.1. Dodávateľ samostatne organizuje výrobu prác na zariadení podľa svojich plánov a harmonogramov, prepojených s podmienkami tejto zmluvy.

7.2. Prevzatie prác sa vykonáva po splnení všetkých záväzkov uvedených v tejto zmluve zmluvnými stranami.

7.3. Prevzatie objektu sa vykonáva v deň ukončenia prác. V prípade neplnenia tohto stavu vinou zákazníka sa náklady na dodatočný odchod tímu na podpísanie potvrdenia o prijatí za vykonanú prácu určia dohodou strán, nie však menej ako 500 rubľov. pre každú cestu.

8. SILOVÉ OKOLNOSTI

8.1. Zmluvné strany sú oslobodené od zodpovednosti za čiastočné alebo úplné nesplnenie záväzkov podľa tejto zmluvy, ak to bolo dôsledkom prírodných javov, vojenských akcií a iných okolností vyššej moci a ak tieto okolnosti priamo ovplyvnili plnenie tejto zmluvy.

Lehota na splnenie záväzkov z tejto zmluvy sa posúva úmerne dobe, počas ktorej boli v platnosti okolnosti vyššej moci, ako aj následkom spôsobeným týmito okolnosťami.

9. ZÁRUKA

9.1. Dodávateľ garantuje:

Kvalitné vykonanie všetkých prác v plnom rozsahu a v termíne uvedenom v tejto zmluve;

Primeraná kvalita použitých materiálov, konštrukcií, zariadení a systémov;

Včasné odstránenie nedostatkov a závad zistených pri preberaní diela a v záručnej dobe zariadenia.

9.2. Dodávateľ tiež poskytuje tieto záruky:

Na spájanie švíkov stropných panelov a zváranie harpúny na plátno - 10 rokov;

Pre stropnú inštaláciu a inštalačné príslušenstvo - 3 roky odo dňa podpísania preberacieho listu zmluvnými stranami, okrem prípadov úmyselného alebo neúmyselného poškodenia stropu Objednávateľom alebo tretími osobami.

Pre svietidlá vo svietidlách inštalovaných Dodávateľom - 30 dní;

9.3. K účasti na vyhotovení úkonu o odstránení nedostatkov, dohodnutí postupu a podmienok ich odstránenia je zhotoviteľ povinný vyslať svojho zástupcu najneskôr do piatich dní odo dňa doručenia písomné oznámenie Zákazník. Po vypracovaní zákona má zhotoviteľ právo strop demontovať a zaslať výrobcovi na preskúmanie. Výmenu stropu je možné vykonať na základe výsledkov vyšetrenia do 5 dní odo dňa doručenia výsledkov vyšetrenia. Pri výmene napínaného stropu zhotoviteľ nezodpovedá za bezpečnosť inštalovaných dokončovacích materiálov (tapety, stropný podstavec, linoleum, parkety, laminát, sadrokartón atď.)

10. MAJETKOVÁ ZODPOVEDNOSŤ STRÁN

10.1. Za porušenie zo strany Zákazníka zmluvné záväzky zaplatí dodávateľovi:

Za omeškanie s prevodom priestorov na Dodávateľa - pokuta vo výške 1% zo zmluvnej sumy za každý deň omeškania;

Za omeškanie so začatím preberania dokončených stavebných projektov - viac ako 3 dni odo dňa doručenia oznámenia zhotoviteľa o ich predložení na odovzdanie - penále vo výške 1% zo zmluvnej ceny predmetu za každý deň. omeškanie, najviac však 10 % zmluvnej ceny;

Za poškodenie alebo stratu materiálu, vybavenia, náradia a iného majetku Dodávateľa vinou Objednávateľa uhrádza materiálne škody plne.

Za prestoje tímu inštalatérov zaplatí zákazník dodávateľovi 250 rubľov. za každú hodinu výpadku.

Za zmenu dátumu práce zákazníkom, po podpísaní zmluvy, zákazník zaplatí 1200 rubľov za každú zmenu dátumu.

10.2. Ak zhotoviteľ poruší zmluvné povinnosti, zaplatí objednávateľovi:

Za oneskorené ukončenie stavby zariadenia vinou zhotoviteľa - penále vo výške 3% zmluvnej ceny zariadenia za každý deň omeškania, najviac však 10% zmluvnej ceny;

Za omeškanie pri odstraňovaní nedostatkov diela a stavieb oproti termínom stanoveným aktom zmluvných strán a v prípade nedostavenia sa zhotoviteľa - jednostranný akt- penále vo výške 1% za každý deň omeškania, najviac však 5% z dohodnutej ceny.

10.3. Zaplatenie pokút, penále a penále, ako aj náhrada strát nezbavuje strany plnenia ich záväzkov.

11. UKONČENIE ZMLUVY

11.1. Objednávateľ má právo požadovať od zhotoviteľa ukončenie zmluvy v týchto prípadoch:

omeškania zhotoviteľa so začatím prác dlhšie ako 5 dní z dôvodov nezávislých od objednávateľa;

Omeškanie zhotoviteľa v postupe prác jeho vinou, kedy sa termín dokončenia uvedený v zmluve predĺži o viac ako 10 dní.

11.2. Dodávateľ má právo požadovať odstúpenie od zmluvy v týchto prípadoch:

Pozastavenie vykonávania prác objednávateľom z dôvodov nezávislých od zhotoviteľa na dobu dlhšiu ako 20 dní;

zníženie ceny prác o viac ako 1/3 v súvislosti so zmenami vykonanými objednávateľom v projektovej dokumentácii;

11. 3. Strana, ktorá sa rozhodne vypovedať zmluvu v súlade s ust tohto článku, zasiela písomné oznámenie o zámere ešte 5 dní vopred. Zmluva o dielo sa ruší k zavedený poriadok... V prípade, že k ukončeniu zmluvy dôjde vinou objednávateľa s porušením oznamovacej lehoty, zhotoviteľ zadrží objednávateľovi náklady na napínaciu tkaninu zhotovenú podľa rozmerov objednávateľa a náhradu škody vo výške 2 000,- rubľov.

11.4. Po ukončení zmluvy nahradí vinník druhej strane vzniknuté straty vrátane ušlého zisku, najviac však 10 % zmluvnej ceny.

12. OSOBITNÉ PODMIENKY

12.1. Po podpise tejto dohody sa všetky predchádzajúce písomné a ústne dohody, korešpondencia, rokovania medzi stranami týkajú túto dohodu, strácajú svoju silu.

12.2. Škodu spôsobenú tretej osobe v dôsledku vykonania diela vinou zhotoviteľa alebo objednávateľa nahrádza vinník. Náklady na náhradu škody spôsobenej tretej osobe z nepredvídaných dôvodov uhrádzajú zmluvné strany v rovnakom pomere.

12.3. Všetky zmeny a dodatky k tejto zmluve sa považujú za platné, ak sú vyhotovené písomne ​​a podpísané zmluvnými stranami.

12.4. Vo všetkých ostatných ohľadoch, ktoré nie sú upravené touto dohodou, platia normy legislatívy. Ruská federácia.

12.5. Všetky prílohy uvedené v zmluve sú jej neoddeliteľnou súčasťou.

12.6. Kontroverzné otázky, ktoré vzniknú pri plnení tejto dohody, rieši súd v súlade so stanoveným postupom.

12.7. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach – po jednom pre každú zo zmluvných strán.

ADRESY A PODROBNOSTI

Dodávateľ: Zákazník:

LLC "ProfService +" ____________________________________

MO Kotelniki, mikrodistrict Kovrovy, 37 (celé meno)

DIČ / KPP 5027167662/502701001 Mesto: _______________________________

OGRUL 1105027013156 Ulica: ________________________________

účet 40702810800240014203 Dom: _________________________________

v pobočke č. 13 "Moskovský región" JSCB "MOSOBLABANK" OJSC Byt: ____________________________

Korešpondenčný účet 30101810200000000055 Poschodie: ________________________________

BIK 044651055 tel: __________________________________

Od dodávateľa: ___________________________ Od zákazníka: ___________________________

V osobe _________________________ konajúcej ___ na základe _________________________, hovoríme ___ ďalej len "zhotoviteľ", na jednej strane, a _________________________ zastúpená _________________________ pôsobiace ___ na základe _________________________, hovoríme ___ ďalej len "Zákazník" na strane na druhej strane uzavreli túto dohodu o nasledovnom:

1. PREDMET DOHODY

1.1. Zhotoviteľ sa touto zmluvou zaväzuje na žiadosť objednávateľa vykonať práce na montáži napínacích podhľadov z PVC fólie (príp. zavesených stropy pohlcujúce zvuk) v priestoroch Zákazníka (ďalej len „dielo“) - _____________________, so sídlom: _____________________, v súlade s podmienkami tejto zmluvy, požiadavkami platná legislatíva, Harmonogram prác (Príloha N _____), Odhady (Príloha N _____) a Objednávateľ sa zaväzuje vytvoriť zhotoviteľovi potrebné podmienky na vykonanie diela, akceptovať ich výsledok a zaplatiť cenu stanovenú touto zmluvou.

1.2. Druhy, zoznam, kvalitu materiálov, ktoré má Dodávateľ použiť, určuje Zadanie objednávateľa (Príloha N _____), ktoré je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

2. PRÁVA A POVINNOSTI STRÁN

2.1. Práva a povinnosti dodávateľa:

2.1.1. Dodávateľ je povinný najneskôr do _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

Harmonogram práce (Príloha N _____);

Špecifikácia materiálov poskytnutých zhotoviteľom na vykonanie diela (Príloha N _____), v ktorej je uvedený rozsah, množstvo a kvalita materiálov poskytnutých zhotoviteľom;

Odhad výkonu práce (Príloha N _____).

2.1.2. Zhotoviteľ je povinný dodať podklady na vykonanie diela spolu s prepravnou dokumentáciou v súlade so Špecifikáciou dohodnutou Zmluvnými stranami najneskôr do ____________________ od momentu, keď Zmluvné strany odsúhlasia dokumentáciu uvedenú v bode 2.1.1 tejto zmluvy.

2.1.3. Zhotoviteľ je povinný začať s prácami najneskôr do _____________________ odo dňa dodania materiálu potrebného na dielo.

2.1.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v súlade s požiadavkami platnej legislatívy a kvalitatívnymi podmienkami dohodnutými Zmluvnými stranami v Zadaní objednávateľa (Príloha N _____).

2.1.5. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je oprávnený priberať na výkon prác podľa tejto zmluvy subdodávateľov.

2.1.6. Zhotoviteľ je povinný najneskôr do _____________________ od okamihu zistenia okolností uvedených v tomto bode upovedomiť objednávateľa a pred prijatím pokynov od neho prerušiť prácu, ak zistí:

Možné nepriaznivé následky pre Objednávateľa pri plnení jeho pokynov o spôsobe vykonania diela, a to: ____________________;

Okolnosti, ktoré ohrozujú platnosť alebo silu výsledkov vykonanej práce alebo znemožňujú jej včasné ukončenie.

2.1.7. Zhotoviteľ je povinný oznámiť objednávateľovi ukončenie diela a do termínu prevzatia a odovzdania výsledku vykonaných prác vyhotoviť Potvrdenie o vykonaní diela (Príloha N _____).

2.1.8. Zhotoviteľ je povinný včas vyňať: ____________________ (možnosti: pred termínom prevzatia diela dohodnutým Zmluvnými stranami; do _____-dňa odo dňa podpisu Zmluvných strán Potvrdenia o vykonaní práce) vybavenie, inventár, náradie, materiálov patriacich Dodávateľovi a tiež vyčistiť priestory od stavebnej sutiny.

2.2. Práva a povinnosti zákazníka:

2.2.1. Objednávateľ je povinný do _____________________ odo dňa jej prevzatia posúdiť dokumentáciu poskytnutú zhotoviteľom uvedenú v bode 2.1.1 tejto zmluvy a predložiť svoje námietky alebo vrátiť podpísanú dokumentáciu zhotoviteľovi.

2.2.2. Objednávateľ je povinný poskytnúť Dodávateľovi prístup do priestorov uvedených v bode 1.1 tejto zmluvy na dobu _____ od _____ hodín do _____ hodín v nasledujúcich dňoch v týždni: ____________________.

2.2.3. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť vykonanú prácu vo výške, včas a spôsobom uvedeným v tejto zmluve.

2.2.4. Objednávateľ má právo kedykoľvek skontrolovať priebeh a kvalitu prác vykonaných zhotoviteľom bez toho, aby zasahoval do jeho činnosti.

2.2.5. Ak zhotoviteľ nezačne s plnením tejto zmluvy včas alebo vykoná dielo tak pomaly, že jeho dokončenie v stanovenom termíne bude zjavne nemožné, má objednávateľ právo odmietnuť plnenie zmluvy a požadovať náhradu straty.

2.2.6. Ak pri realizácii diela vyjde najavo, že dielo nebude vykonané riadne, má objednávateľ právo postúpiť zhotoviteľovi primeraný čas za účelom odstránenia nedostatkov a ak zhotoviteľ nesplní túto požiadavku v určenej lehote, odstúpiť od tejto zmluvy alebo nedostatky odstrániť svojpomocne alebo poveriť odstránením nedostatkov tretiu osobu s poverením. náklady dodávateľa, ako aj požadovať náhradu za straty.

2.2.7. V prípade prijatia oznámení zhotoviteľa o udalostiach uvedených v bode 2.1.6 tejto zmluvy, je objednávateľ povinný dať zhotoviteľovi pokyny týkajúce sa vykonania diela najneskôr do _____________________ odo dňa prijatia oznámení zhotoviteľa.

2.2.8. Objednávateľ má právo kedykoľvek pred doručením výsledku diela mu odstúpiť od zmluvy tak, že zhotoviteľovi zaplatí časť ustanovenej ceny v pomere k časti diela vykonanej pred oznámením o odmietnutí vykonania prác. plniť zmluvu a uhradiť zhotoviteľovi náklady do tohto okamihu vynaložené na plnenie zmluvy, ak nie sú zahrnuté v určenej časti ceny diela.

2.2.9. Zákazník má právo po dohode s Dodávateľom nakupovať materiál: _________________________ a vybavenie: ________________________ (uveďte meno) (uveďte meno)__________________________________________________ V tomto prípade je cena práce splatná zhotoviteľovi znížená o zdokumentovanú cenu zakúpeného zariadenia a materiálu.

3. PODMIENKY VYKONÁVANIA PRÁCE

3.1. Práce stanovené touto zmluvou vykonáva Dodávateľ v nasledujúcich termínoch:

Začiatok práce: "___" ___________ ____;

Dokončenie práce: "___" ___________ ____;

Priebežné termíny vykonania diela si zmluvné strany určujú v Harmonograme prác (Príloha N _____), ktorý je neoddeliteľnou prílohou tejto zmluvy;

Celková dĺžka trvania prác je _____________________.

3.2. Termíny dokončenia samostatné etapy práce sú určené Harmonogramom prác, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy (Príloha N _____).

4. NÁKLADY NA PRÁCE. PLATOBNÝ POSTUP

4.1. Náklady na materiál poskytnutý zhotoviteľom sú stanovené v súlade so špecifikáciou zhotoviteľa (príloha N _____).

Podrobnosti o cene práce podľa tejto zmluvy sú uvedené v Odhade (Príloha N _____).

4.2. Objednávateľ do _____ (__________) dní odo dňa doručenia originálu faktúry zhotoviteľa zaplatí príkazom na úhradu zhotoviteľovi odhad uvedený v kalkulácii schválenej objednávateľom. suma peňazí pre Zhotoviteľa na nákup materiálu na vykonanie diela podľa tejto zmluvy.

4.3. Platba za vykonanú prácu sa uskutoční do _____ (__________) pracovných dní po podpísaní zákona o vykonanej práci zmluvnými stranami, s výnimkou predtým zaplatenej sumy v súlade s bodom 4.2 tejto zmluvy.

4.4. Cenu práce je možné zmeniť len po dohode zmluvných strán.

4.5. Platba podľa tejto zmluvy sa vykonáva platobným príkazom na účet zhotoviteľa.

5. PORIADOK PREJÍMANIA DIEL

5.1. Objednávateľ je povinný skontrolovať výsledok diela do ____________________ po obdržaní oznámenia o ukončení diela od zhotoviteľa.

Diela sa považujú za akceptované od momentu podpísania Akceptačného certifikátu vykonaných prác zmluvnými stranami.

5.2. V prípadoch ustanovené zákonom, Strany vystavujú osvedčenia o kontrole skrytých diel.

5.3. Ak sa pri preberaní výsledku diela alebo po jeho prevzatí do piatich rokov zistia vady, Objednávateľ má právo podľa vlastného výberu vykonať jednu z tých, ktoré sú uvedené v čl. 723 Občianskeho zákonníka Ruská federácia má právo buď požadovať bezodplatné opätovné vykonanie diela alebo náhradu nákladov, ktoré jej vznikli na nápravu chýb vlastnými prostriedkami alebo tretími stranami.

5.4. V prípade závažných nedostatkov vo výsledku diela má objednávateľ právo predložiť zhotoviteľovi požiadavku na bezplatné odstránenie týchto nedostatkov, ak preukáže, že vznikli pred prevzatím výsledku diela dodávateľom. Zákazníka alebo z dôvodov, ktoré nastali pred týmto momentom.

Pod významné nedostatky výsledok práce Strany sa dohodli, že budú rozumieť nasledujúcim okolnostiam: ____________________.

5.5. Ak zhotoviteľ nesplní požiadavku uvedenú v bode 5.4 tejto zmluvy, objednávateľ má právo v rovnakej lehote požadovať buď vrátenie časti ceny zaplatenej za dielo, alebo náhradu preukázaných nákladov vynaložených v súvislosti s odstránením vád Objednávateľom svojpomocne alebo s pomocou tretích osôb, alebo odmietnuť plnenie zmluvy a požadovať náhradu vzniknutých strát.

5.6. V prípade pripomienok k vykonanej práci má objednávateľ právo odmietnuť podpísanie zákona tak, že zhotoviteľovi odovzdá písomné odôvodnené odmietnutie so zoznamom pripomienok a nedostatkov. V tomto prípade zmluvné strany v lehote _____________________ určia podmienky a postup pri odstraňovaní nedostatkov na základe pripomienok Objednávateľa.

6. ZODPOVEDNOSŤ. RIZIKÁ

6.1. V prípade, že dielo bolo zhotoviteľom vykonané s odchýlkami od tejto zmluvy alebo jej príloh, ktoré zhoršili výsledok diela, alebo s inými nedostatkami, ktoré neumožňujú užívanie priestorov na účel, na ktorý sú určené, má objednávateľ správne, podľa jeho výberu:

6.1.1. Požadovať od zhotoviteľa bezplatné odstránenie nedostatkov v lehote: ____________________.

6.1.2. Požadovať od zhotoviteľa primerané zníženie ceny stanovenej za dielo.

6.1.3. Nedostatky odstrániť svojpomocne alebo zapojiť tretiu osobu na ich odstránenie s pripísaním zdokumentovaných nákladov na odstránenie nedostatkov zhotoviteľovi.

Zhotoviteľ má právo namiesto odstránenia nedostatkov, za ktoré zodpovedá, so súhlasom objednávateľa dielo opäť bezplatne vykonať s náhradou objednávateľovi za straty spôsobené omeškaním. Objednávateľ má v tomto prípade právo určiť lehotu na vykonanie diela a je povinný zabezpečiť prístup do priestorov.

Ak odchýlky v diele od podmienok zmluvy o dielo alebo iné nedostatky výsledku diela neboli odstránené v lehote stanovenej objednávateľom alebo sú neopraviteľné a významné, má objednávateľ právo odmietnuť plnenie zmluvy a požadovať náhradu. za spôsobené straty.

Požiadavky súvisiace s nedostatkami vo výsledku diela môže objednávateľ predložiť za predpokladu, že boli zistené do ____________________ odo dňa prevzatia diela.

6.2. Zhotoviteľ zodpovedá za škodu spôsobenú tretej osobe pri realizácii diela, pokiaľ nepreukáže, že škoda vznikla v dôsledku okolností, za ktoré zodpovedá objednávateľ.

6.3. Riziko náhodná smrť alebo náhodnú škodu na výsledku diela vykonanom pred jeho prevzatím objednávateľom znáša zhotoviteľ, ak objednávateľ s prevzatím výsledku diela nemeškal.

6.4. Ak objednávateľ poruší lehotu na zaplatenie práce a/alebo materiálov poskytnutých zhotoviteľom, zhotoviteľ má právo požadovať od objednávateľa zaplatenie penále vo výške a za podmienok stanovených platnými právnymi predpismi Ruskej federácie. federácie.

6.5. V prípade porušenia termínov poskytnutia podkladov na vykonanie diela zhotoviteľom, porušení termínov vykonania diela a/alebo etáp prác stanovených Harmonogramom (príloha N _____ k tejto zmluve), ako ako aj v prípade porušenia lehoty na upovedomenie objednávateľa o pripravenosti diela, porušenie lehoty na odovzdanie výsledku vykonaných prác objednávateľovi objednávateľ má právo požadovať od zhotoviteľa zaplatenie penále v r. sumu ____________________ za každý deň omeškania.

7. POISTNÁ SILA (OKALITY VYŠŠEJ MOCI)

7.1. Zmluvné strany sú oslobodené od zodpovednosti za neplnenie resp nesprávny výkon povinnosti podľa tejto zmluvy, ak k nesplneniu došlo v dôsledku okolností vyššej moci, za ktoré Zmluvné strany nenesú zodpovednosť a ktorých nepriaznivé účinky nie sú schopné zabrániť. Zmluvné strany sa dohodli, že ako okolnosti vyššej moci zahrnú nasledujúce okolnosti: _____________________.

7.2. Strana, u ktorej nastali okolnosti vyššej moci, je povinná o tom informovať protistranu do ____________________ od začiatku udalosti vyššej moci.

7.3. Ak sa zásah vyššej moci neskončí do _____________________, táto zmluva sa považuje za ukončenú.

8. TRVANIE ZMLUVY

8.1. Táto dohoda nadobúda platnosť okamihom podpisu zmluvnými stranami a je platná dovtedy, kým zmluvné strany nesplnia svoje záväzky z nej vyplývajúce.

8.2. Túto zmluvu možno predčasne ukončiť:

8.2.1. Na základe písomnej dohody zmluvných strán.

8.2.2. V jednostranne v prípade odmietnutia tejto zmluvy jednou zo zmluvných strán v prípadoch uvedených v odseku 5 čl. 709, odseky 2 až 3 čl. 715 ods. 3 čl. 716, čl. 717 ods. 2 čl. 719 ods. 3 čl. 723 ods. 2 čl. 731 ods. 3 čl. 737 Občianskeho zákonníka Ruskej federácie.

V tieto prípady Strana, ktorá iniciuje takéto ukončenie, je povinná zaslať písomné oznámenie protistrane do _____________________ pred očakávaným dátumom ukončenia.

9. RIEŠENIE SPOROV

9.1. Spory a nezhody, ktoré môžu vzniknúť medzi zmluvnými stranami, sa riešia rokovaním a/alebo zasielaním reklamácií. Strana, ktorá prijala reklamáciu, je povinná zaslať oznámenie o jej prijatí do ____________________ od dátumu prijatia. Zmluvná strana musí zaslať odpoveď vo veci samej do ____________________ od dátumu prijatia reklamácie.

9.2. Ak nie je možné vyriešiť spor mimosúdnou cestou, spor je predmetom súdneho posúdenia v súlade s platnou legislatívou Ruskej federácie.

10. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

10.1. V opačnom prípade, čo táto dohoda neustanovuje, sa strany riadia platnými právnymi predpismi Ruskej federácie.

10.2. Akékoľvek zmeny a dodatky k tejto zmluve sú platné za predpokladu, že budú vyhotovené písomne ​​a podpísané riadne oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

10.3. Oznámenia a komunikácia musia byť v písomnej forme. Správy sa budú považovať za riadne odoslané, ak budú zaslané doporučene, faxové číslo __________, e-mailové adresy _____________________ alebo doručené kuriérom na legálne (poštové) adresy Zmluvných strán s doručenkou proti doručenke.

10.4. Táto dohoda nadobúda platnosť okamihom jej podpisu zmluvnými stranami.

10.5. Táto dohoda bola vyhotovená v dvoch rovnakých rovnopisoch právnu silu, jednu kópiu pre každú zo zmluvných strán.

10.6. Nasledujúce prílohy sú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy:

10.6.1. Pridelenie zákazníka (Príloha N _____).

10.6.2. Špecifikácia dodávateľa (príloha N _____).

10.6.3. Harmonogram prác (Príloha N _____).

10.6.4. Odhad (príloha N _____).

11. ADRESY A PLATOBNÉ ÚDAJE STRÁN

Zákazník: _______________________________________________________

Dodávateľ: ______________________________________________________

12. PODPISY STRÁN

ZMLUVA č. _____

na inštaláciu napínacích stropov

"____" ____________ 201__

1. PREDMET DOHODY

1.1. Objednávateľ prenajme a zhotoviteľ prevezme zmluvu na montáž napínaných podhľadov v priestoroch na adrese: ______________________________________________ (ďalej len Priestor).

1.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo svojpomocne v súlade s podmienkami zmluvy a pracovnými výkresmi, ktoré sú vyhotovené vo forme príloh č. 2 tejto zmluvy a ktoré sú jej neoddeliteľnou súčasťou.

2. NÁKLADY NA PRÁCE NA ZÁKLADE ZMLUVY

2.1. Náklady na práce vykonané Dodávateľom na základe tejto zmluvy je stanovená testom podľa protokolu k dohode o zmluvné ceny k výkonu práce na inštaláciu stretch stropu (príloha č 4), a je _______________ (______________________________________________________________________________________________________________________________________________________) rubľov ____ kopejky.

2.2. Cenu diela si zmluvné strany určia pri uzatvorení tejto zmluvy v súlade s cenníkom (príloha č. 3) zhotoviteľa, platným ku dňu podpisu zmluvy. Zhotoviteľ môže robiť zľavy z cien uvedených v Cenníku. Všetky zmeny pôvodnej zmluvnej ceny, hodnoty práca naviac, pridanie napínacích stropných plátien alebo odstránenie priestorov z objednávky, termíny vykonania prác alebo jeden z týchto parametrov sú formalizované dodatočnou dohodou zmluvných strán v písomnej forme. Minimálna hodnota zmluvy je 10 000 rubľov. V prípade, že je zmluva uzatvorená na sumu nižšiu ako 10 000 rubľov, dátum a čas inštalácie určí maloobchodné oddelenie dodávateľa. Dodávateľ má tiež právo odmietnuť objednávateľovi podpis zmluvy.

3. POVINNOSTI DODÁVATEĽA

Na vykonanie prác podľa tejto zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje:

3.1. Vykonať všetky práce v množstve a termínoch uvedených v tejto zmluve a odovzdať dielo objednávateľovi v stave umožňujúcom bežnú prevádzku zariadenia.

3.2. Vykonávať prácu v plnom súlade s pracovnými výkresmi a harmonogramom.

3.3. Dodajte potrebné materiály, vybavenie, komponenty na inštaláciu napínacích stropov.

3.4. Zabezpečiť vykonávanie potrebných opatrení na bezpečnosť, ochranu životného prostredia, dodržiavanie sanitárnych a hygienických noriem a protipožiarnych opatrení.

3.5. Vyviezť do 3 dní odo dňa podpísania potvrdenia o prevzatí vykonanej práce mimo územia objednávateľa stavebné stroje a zariadenia, náradie, prístroje, inventár, materiál, výrobky, konštrukcie a iný majetok patriaci Dodávateľ.

3.6. Plňte v plnom rozsahu všetky svoje záväzky vyplývajúce z tejto zmluvy.

3.7. Strany prijmú všetky potrebné opatrenia, aby zabránili dodatočným nákladom. Ak zhotoviteľovi vzniknú dodatočné náklady spôsobené nesplnením alebo nesprávnym plnením povinností zo strany objednávateľa, oznámi objednávateľovi výšku dodatočných nákladov potvrdením ich dokladov, na základe čoho zmluvné strany uzatvoria dohodu o termíne. a forma ich úhrady.

3.8 Zhotoviteľ znáša finančnú zodpovednosť za spôsobenie škody na mieste u Objednávateľa, ak táto škoda nesúvisí s porušením technických požiadaviek Dodávateľa pri montáži napínaných stropov uvedených v Prílohe 1.

4. POVINNOSTI ZÁKAZNÍKA

Na splnenie tejto zmluvy sa Zákazník zaväzuje:

4.1. Preneste priestory dodávateľovi na vykonanie práce s uvedením komunikačnej schémy. Zástupcom Objednávateľa je fyzická osoba, ktorá priamo odovzdáva priestory inštalačnému tímu Dodávateľa na vykonávanie prác na tomto objekte.

4.2. Zabezpečiť riadnu ochranu materiálov, zariadení, náradia a iného majetku zhotoviteľa od začatia prác až po ich odstránenie po podpísaní preberacieho listu vykonaných prác vrátane bezpečnosti osadených fragmentov napínaných podhľadov.

4.3.1 Dohodnúť sa s dodávateľom na všetkých vlastnostiach inštalácie napínacích stropov, farbe a štruktúre plátien, práci na osvetlení priestorov a podpísať dodatok 2 k zmluve, v ktorom sú uvedené všetky momenty inštalácie napínacích stropov. ktoré vyžadujú schválenie.

4.3.2 Príloha č. 2 je vyhotovená v jednom vyhotovení a zostáva Dodávateľovi. Na žiadosť Zákazníka je mu e-mailom zaslaná príloha č. 2 podľa dohody.

4.3.3 Koordinácia na viacúrovňových konštrukciách a tlač fotografií na strečových stropoch sa vykonáva osobne alebo korešpondenčne e-mail... Potvrdením súhlasu Zákazníka s rozložením môže byť e-mail od Zákazníka s priloženým súborom layoutu a správou "Súhlasím s rozložením."

4.3.4. Zákazník nemá po dohode právo na zmeny dispozícií, zmenu dizajnu stien, čo môže viesť k nesprávne zhotovenému plátnu a konštrukcii napínacieho stropu.

4.4 Odchod procesného inžiniera k zákazníkovi stojí od 500 do 1500 rubľov. v závislosti od vzdialenosti zariadenia Zákazníka. Pri podpise zmluvy sa peniaze za počiatočný odchod neberú alebo idú na zaplatenie zmluvy.

4.5. Ak nie sú žiadne sťažnosti na kvalitu inštalovaného napínacieho stropu, ihneď po ukončení práce prevezmite prácu a podpíšte potvrdenie o prevzatí vykonanej práce.

4.6. Splniť v plnom rozsahu všetky svoje povinnosti stanovené v iných článkoch tejto zmluvy, ako aj všetky technické požiadavky (Príloha č. 1). V prípade úplného alebo čiastočného nesplnenia technických požiadaviek objednávateľom, zhotoviteľ nezodpovedá za dodržanie termínov montáže, kvalitu montáže napínacieho stropu a predtým vykonaných renovačné práce tretími stranami.

5. PODMIENKY VYKONÁVANIA PRÁCE

5.1. Dátum začiatku inštalácie ______________________. Z dôvodu nepretržitého harmonogramu prác na montáži napínaných stropov zhotoviteľom môže byť termín montáže posunutý najviac o tri pracovné dni, o čom sa zhotoviteľ zaväzuje objednávateľa vopred upozorniť.

6. PLATBY A VÝPOČTY

6.1. Pri podpise tejto zmluvy objednávateľ zaplatí čiastku vo výške 70% nákladov podľa zmluvy. Po dokončení diela a podpísaní potvrdenia o prevzatí vykonanej práce objednávateľ uhradí zvyšných 30% nákladov podľa zmluvy.

6.2. Počiatočná platba vopred vo výške menej ako 70 % nákladov podľa zmluvy je možná, zvyšná suma do 70 % sa platí v deň inštalácie pred začatím prác.

6.3. Pri platbe bezhotovostnými prostriedkami na zúčtovací účet A.V. Chupritskiy IE sa uskutoční 100% platba vopred. SP Chupritskiy A.V. funguje v rámci zjednodušeného daňového systému bez DPH.

6.4 V prípade okolností uvedených v bodoch 7.6.3 a 7.6.4 sa vrátenie finančných prostriedkov uskutoční prepočítaním prirážky alebo preddavku podľa zmluvy.

7. VÝROBA DIELA A ICH PRIJÍMANIE

7.1. Dodávateľ samostatne organizuje výrobu prác na zariadení podľa svojich plánov a harmonogramov, avšak v rámci podmienok tejto zmluvy.

7.2. Prevzatie diela sa vykonáva podľa preberacieho listu vykonanej práce po splnení všetkých povinností uvedených v tejto zmluve zmluvnými stranami.

7.3. Prevzatie objektu sa vykonáva v deň ukončenia prác. V prípade nesplnenia tejto podmienky vinou zákazníka sa náklady na dodatočný odchod tímu na podpísanie potvrdenia o prijatí za vykonanú prácu určia dohodou strán, nie však menej ako 7 000 rubľov. pre každú cestu.

7.4. Dodatočný odchod tímu inštalatérov, ktorý nesúvisí s prácou v rámci záruky a dokončovacími úpravami podľa zmluvy, sa platí samostatne vo výške 3 000 rubľov. za každú cestu, bez započítania nákladov na samotnú prácu na tejto výzve, ale nie menej ako 5 000 rubľov.

7.5 Dodatočný výjazd montážnikov na montáž dekoratívnej vložky po dokončení stien hradí objednávateľ vo výške 1 500 RUB.

7.6.1. Či už z dôvodov kvality alebo iných oprávnené nároky Objednávateľ nepodpisuje preberací list na vykonanú prácu, v deň montáže je vzájomnou diskusiou vypracovaný bilaterálny akt, v ktorom sú stanovené všetky potrebné zlepšenia a načasovanie ich realizácie.

7.6.2. Ak sa na plátne napínacieho stropu zistia prepichnutia alebo diery s priemerom do 3 mm, plátno sa opraví na mieste bez demontáže a zákazník je na to upozornený. Potom nebudú reklamácie na tieto otvory akceptované. Na opravené diery sa vzťahujú záručné povinnosti Dodávateľa uvedené v bode 9.2 tejto zmluvy.

7.6.3. Ak kvôli zvláštnostiam stien nie je možné nainštalovať hladkú a kvalitnú dekoratívnu vložku, vypracuje sa akt a vráti sa zákazníkovi hotovosť zaplatené za daný pohľad Tvorba.

7.6.4. Ak nie je možné nainštalovať strečový strop alebo vykonať ďalšie práce súvisiace s inštaláciou z dôvodu technické podmienky nezistí procesný inžinier pri uzavretí zmluvy, je spísaný zákon a objednávateľovi sú vrátené peniaze za nenamontované stropy a nedokončené dielo.

7.7 V prípade nepodpísania potvrdenia o prevzatí vykonanej práce a nemožnosti vyhotovenia aktu o ukončení z dôvodu nezhody medzi Dodávateľom a Objednávateľom sa hľadá riešenie problému v zmene hodnoty zákazky. Ak sa nedosiahne rozhodnutie, dodávateľ demontuje nainštalované napínacie stropy a jednostranne prepočíta zmluvu s prihliadnutím na už dokončené práce, mínus náklady na tkaniny napínacieho stropu a pripočítanie práce „inštalácia napínacieho stropu“ v hodnote 300 rubľov za kus. bežný meter inštalovanej bagety na upevnenie strečového stropu. Ak výška zaplatenej zálohy nepostačuje na pokrytie ceny vykonaných prác, zhotoviteľ sa domáha na súde žalobou na vymáhanie chýbajúcich finančných prostriedkov.

8. SILOVÉ OKOLNOSTI

8.1. Strany sú oslobodené od zodpovednosti za čiastočné alebo úplné nesplnenie záväzkov
podľa tejto zmluvy, ak to bolo dôsledkom prírodných javov, vojenských akcií a iných okolností vyššej moci a ak tieto okolnosti mali priamy vplyv na plnenie tejto zmluvy. Lehota na splnenie záväzkov z tejto zmluvy sa posúva úmerne dobe, počas ktorej boli v platnosti okolnosti vyššej moci, ako aj následkom spôsobeným týmito okolnosťami.

9. ZÁRUKA

9.1. Dodávateľ garantuje:

Kvalitné vykonanie všetkých prác v plnom rozsahu a v termíne uvedenom v tejto zmluve.

Vhodná kvalita použitých materiálov, konštrukcií, zariadení a systémov.

Včasné odstránenie nedostatkov a závad zistených pri preberaní diela a v záručnej dobe zariadenia.

9.2. Dodávateľ poskytuje tieto záruky:

Na napínané stropné plátna, na spájanie švov stropných plátien a privarenie harpúny k závesu - 20 rokov odo dňa podpísania preberacieho listu zmluvnými stranami, okrem prípadov úmyselného alebo neúmyselného poškodenia stropu Objednávateľom resp. tretie strany.

Pre práce na montáži napínaného stropu a inštalačných komponentov - 3 roky od dátumu podpisu zmluvnými stranami potvrdenia o prevzatí, okrem prípadov úmyselného alebo neúmyselného poškodenia stropu objednávateľom alebo tretími osobami.

Pre svietidlá vo svietidlách inštalovaných Dodávateľom - 1 rok odo dňa podpísania preberacieho listu zmluvnými stranami, okrem prípadov úmyselného alebo neúmyselného poškodenia svietidiel alebo svietidiel Objednávateľom alebo tretími osobami.

Pre LED pás, ovládače a napájacie zdroje - 6 mesiacov odo dňa podpísania preberacieho certifikátu zmluvnými stranami, okrem prípadov úmyselného alebo neúmyselného poškodenia svietidiel alebo svietidiel Zákazníkom alebo tretími osobami, ako aj za predpokladu, že ovládače a napájacie zdroje sú inštalované na prístupných miestach, ktoré nevyžadujú demontáž strečových stropov alebo iných konštrukcií.

9.3. Dodávateľ nezodpovedá za poškodenie svietidiel, ktoré neboli zakúpené u Dodávateľa.

9.4. K účasti na vyhotovení úkonu o odstránení nedostatkov, dohodnutí postupu a podmienok ich odstránenia je zhotoviteľ povinný vyslať svojho zástupcu najneskôr do piatich dní odo dňa doručenia písomného alebo e-mailového oznámenia objednávateľa. Po vypracovaní zákona má zhotoviteľ právo strop demontovať a zaslať výrobcovi na preskúmanie. Výmenu stropu je možné vykonať na základe výsledkov vyšetrenia do 5 dní odo dňa doručenia výsledkov vyšetrenia. Pri výmene napínaného stropu zhotoviteľ nezodpovedá za bezpečnosť inštalovaných dokončovacích materiálov (tapety, stropný podstavec, linoleum, parkety, laminát, sadrokartón atď.)

10. MAJETKOVÁ ZODPOVEDNOSŤ STRÁN

10.1. Za porušenie zmluvných povinností objednávateľom zaplatí zhotoviteľovi:

Za omeškanie s odovzdaním priestorov Dodávateľovi, za predpokladu, že sa na objekt dostavili montážnici Dodávateľa - pokuta 5 000,- za každý deň odchodu montážnika;

Za omeškanie pri podpise potvrdenia o prevzatí vykonanej práce, zaplatenie dodatočnej platby podľa zmluvy v deň dokončenia inštalácie, bez písomných pokynov na reklamáciu kvality práce - pokuta 3 000 rubľov. za každý deň po splatnosti;

Za poškodenie alebo stratu materiálu, vybavenia, náradia a iného majetku Dodávateľa vinou Objednávateľa - náklady na materiálne škody v plnej výške.

Za nútené prestoje tímu inštalatérov vinou zákazníka - pokuta 500 rubľov. za každú hodinu výpadku.

Za zmenu dátumu inštalácie a upovedomenie dodávateľa menej ako dva dni pred začatím prác - pokuta 2 000 rubľov za každú zmenu dátumu.

10.2 Za škodu na majetku Objednávateľa, okrem prípadov súvisiacich s porušením požiadaviek Dodávateľa z Prílohy 1 k zmluve, v plnej výške.

10.3. Zaplatenie pokút, ako aj náhrada strát nezbavuje strany plnenia ich povinností.

11. UKONČENIE ZMLUVY.

11.1. Objednávateľ má právo požadovať od zhotoviteľa ukončenie zmluvy v týchto prípadoch:

omeškania zhotoviteľa so začatím prác dlhšie ako 5 dní z dôvodov nezávislých od objednávateľa;

Omeškanie zhotoviteľa v postupe prác jeho zavinením, kedy lehota na ukončenie prác zistená
v zmluve sa zvyšuje o viac ako 15 dní.

11.2. Dodávateľ má právo požadovať odstúpenie od zmluvy v týchto prípadoch:

Pozastavenie vykonávania prác objednávateľom z dôvodov nezávislých od zhotoviteľa na dobu dlhšiu ako 20 dní;

Zníženie ceny práce o viac ako 1/3 v dôsledku zmien vykonaných objednávateľom v zmluve;

11.3. Absencia objednaného materiálu pri výrobe závesu napínacieho stropu nie je dôvodom na ukončenie zmluvy. V tomto prípade si Objednávateľ vyberie z katalógu Dodávateľa materiál inej farby alebo textúry.

11.4. Strana, ktorá sa rozhodne vypovedať zmluvu v súlade s ustanoveniami tohto článku, 5 dní pred začatím inštalácie písomne ​​alebo elektronicky oznámi zámer druhej strane. Zmluva sa ruší stanoveným postupom s úhradou za už vykonané dielo. V prípade, že dôjde k ukončeniu zmluvy z iniciatívy objednávateľa v rozpore s výpovednou lehotou, zhotoviteľ zadrží objednávateľovi náklady na napínacie stropné plátna vyrobené podľa rozmerov objednávateľa a kompenzáciu vo výške 5 000 rubľov. .

12. OSOBITNÉ PODMIENKY.

12.1. Po podpise tejto zmluvy strácajú platnosť všetky predchádzajúce písomné a ústne dohody, korešpondencia, rokovania medzi stranami súvisiace s touto dohodou.

12.2. Škodu spôsobenú tretej osobe v dôsledku vykonania diela vinou zhotoviteľa alebo objednávateľa nahrádza vinník. Náklady na náhradu škody spôsobenej tretej osobe
z nepredvídaných dôvodov, uhrádzajú strany na rovnakom základe.

12.3. Všetky zmeny a dodatky k tejto zmluve sa považujú za platné, ak sú vykonané
písomne ​​a podpísané zmluvnými stranami.

12.4. Vo všetkých ostatných ohľadoch, ktoré táto dohoda neupravuje, sa uplatňujú normy právnych predpisov Ruskej federácie.

12.5. Všetky prílohy uvedené v zmluve sú jej neoddeliteľnou súčasťou.

12.6. Kontroverzné otázky, ktoré vzniknú pri plnení tejto dohody, rieši súd v súlade so stanoveným postupom.

12.7. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch kópiách, po jednom pre každú zo zmluvných strán.

ADRESY A PODROBNOSTI

Príloha č.1

k zmluve č. ________

zo dňa "____" ________ 201_

TECHNICKÉ POŽIADAVKY NA DODÁVATEĽA

do objektu na inštaláciu napínaných stropov.

• Zákazník je upozornený, že tvar a obvod miestnosti (miest) musia po vykonaní meraní zostať nezmenené. V prípade porušenia tejto podmienky Objednávateľom znáša Objednávateľ náklady na premeranie, opätovnú výrobu materiálu a odchod tímu.
• Ak sú v miestnosti nalepené tapety alebo sú steny domaľované, zhotoviteľ nezodpovedá za znečistené a poškodené povrchy;
• Ak je v miestnosti zhotovená dokončovacia podlahová krytina, objednávateľ sa zaväzuje povrch vopred ochrániť pred prípadným poškodením, v opačnom prípade zhotoviteľ nezodpovedá za bezpečnosť podlahovej krytiny;
• Káblové vedenia musia byť pripojené k miestam inštalácie svietidiel, čím sa zabezpečí zaručené zapnutie a vypnutie napätia;
• Priestory v čase inštalácie stropu musia zabezpečiť udržiavanie teplotného režimu v rozsahu + 65 + 70 ° С a počas prevádzky musia byť vykurované;
• Steny v miestach pripevnenia stropov musia byť pevné a nepoškodené. Sadrokartón, keramické dlaždice a iné, stavebné a dokončovacie materiály musia byť bezpečne pripevnené. Sadrokartónové dosky a iné plošné materiály by mali byť vystužené dreveným trámom alebo kovovým profilom. Pri inštalácii stropov na dlaždice je prítomnosť dutín medzi dlaždicami a stenou neprijateľná. Ak sú medzi stenou a obkladom medzery, Dodávateľ sa zrieka zodpovednosti za poškodenie obkladu.
• V prípade inštalácie stropnej lišty musí byť povrch pôvodného stropu vyrobený v rovnakej rovine.
• V prípade inštalácie v miestnostiach s nábytkom si Zákazník samostatne zabezpečí priamy prístup k stenám po celom obvode miestnosti, pričom voľná vzdialenosť od stien musí byť minimálne 1 meter.
• Zákazník dodá zhotoviteľovi komunikačné schémy uložené v stenách (elektrické rozvody, vykurovacie potrubia, vodovodné a klimatizačné systémy). V prípade absencie schémy dodávateľ nezodpovedá za poškodenie komunikácie. Po dohode zmluvných strán je v prípade zistenia miesta poškodenia a jeho dostupnosti možné opraviť rozvody inštalatérmi na mieste. Ak je po oprave rozvodov potrebný dodatočný výjazd brigády, tak sa platí podľa cenníka.
• Pri montáži stropov v miestnosti s výškou nad 3,5 metra treba po obvode osadiť dočasné stavebné konštrukcie (lešenie). Pri montáži do bazénov a kúpeľní musia byť plochy bazénov a vaní objednávateľ zakryté súvislou podlahou z dosiek a panelov.
• V miestnosti musí byť dosadanie stropných obkladov na steny a vetracie kanály vzduchotesné, aby sa vylúčil vplyv nasávania vzduchu alebo nafukovania stropu.
• Všetky prípravné práce musia byť vykonané pred odchodom tímu inštalatérov do objektu, v prípade výpadku tímu vinou zákazníka zákazník platí za každú hodinu odstávky tímu podľa Zmluvy. .
• V súlade s technológiou sú roviny stropov nastavené horizontálne pozdĺž úrovne lasera, v dôsledku čoho zhotoviteľ nezodpovedá za výrazný rozdiel v odsadení od horného a spodného okraja základného stropu, ktorý nie je zarovnané vodorovne.
• Výkon zabudovaných stropných svietidiel, ktoré sa majú inštalovať, nesmie presiahnuť 40 W pre žiarovky a 35 W pre halogénové žiarovky.
• Vzdialenosť od lámp k stropu v centimetroch (pre lustre) by mala byť aspoň výkon lampy vo wattoch.
• Objednávateľ je povinný do 3 dní odo dňa uzavretia Zmluvy dohodnúť s Zhotoviteľom typ vstavaných stropných svietidiel. V prípade nedodržania zo strany zákazníka stanovené obdobie vzorka svietidla Dodávateľ nezodpovedá za nezhodu svietidiel technické požiadavky inštalácia vstavaných stropných svietidiel v napínacích stropoch.
• Zhotoviteľ nezodpovedá za vadu stropu, ktorá vznikla skladovaním obrazov dlhšie ako 5 dní z dôvodu nemožnosti jeho včasnej montáže vinou objednávateľa. V prípade lesklých plechov nie je skladovateľnosť pred inštaláciou dlhšia ako jeden deň.
• Zákazník je povinný v čase montáže napínacieho stropu zabezpečiť montážnemu tímu lustrov určenie spôsobu ich upevnenia. Ak je v zmluve špecifikovaná montáž lustrov, ale z dôvodu zložitosti montáže a/alebo zapojenia má montážny tím právo odmietnuť zákazníkovi montáž lustra s povinným prepočítaním sumy podľa zmluvy.
• Ak je v priestoroch Objednávateľa režim „hodiny pokoja“, musí byť o tom Dodávateľ vopred informovaný. Ak sa hlučné práce v týchto hodinách alebo mimo pracovnej doby stále vykonávajú na žiadosť objednávateľa, je zodpovedný objednávateľ.
• Technológia inštalácie napínacích stropov je majetkom A.V. Chupritskiy IE. Školenie, oboznámenie sa s touto technológiou je regulované o zmluvné podmienky s tretími stranami, ktoré majú záujem získať informácie (úplné, informatívne). Pri nesplnení tejto podmienky je práca prerušená až do uzavretia dohody o školení a oboznámení sa.

Zákazník: __________________________ (___________________________________)

(podpis) (prepis)

Príloha č.3

k zmluve č. ________

zo dňa "____" ________ 201_

Cenník

1. Náklady na plátno s inštaláciou z celkovej plochy zmluvy (ruble na m2)

2. Náklady na dodatočné práce na inštalácii strečového stropu

Minimálna hodnota zmluvy je 10 000 rubľov.

Príloha č.4

k zmluve č. ________

zo dňa "____" ________ 201_

Protokol o dojednaní zmluvnej hodnoty

vykonávať práce na inštalácii strečového stropu.

Obvod priestorov _____________ Celkom: _______________________

Dodatočné práce na inštalácii strečového stropu

Náklady na prácu navyše bez zliav: ______________; Zľava: _____ %; Výška zľavy: __________________________;

Spolu za prácu navyše: _____________________________;

príplatok za výšku (3-3,5 m -5%, 3,5-4,2 -10%, 4,2-5 -15%, 5-7 -20%): ___________________________

Celkom: ____________________

Výška platby vopred: __________________________________

Zákazník: ______________________ (___________________________________)

(podpis) (prepis)

Praktickosť a životnosť napínacieho pásu priamo závisia od ukazovateľov kvality produktu a súladu s inštalačnou technológiou. Ak je možné pred začatím práce skontrolovať vlastnosti tkaniny, fólie, usporiadanie konštrukcie závisí od profesionality majstra. Zmluva o inštalácii strečových stropov vám pomôže chrániť sa pred nekvalitnou inštaláciou. Dokument je podpísaný v spoločnosti poskytujúcej služby, obsahuje zoznam povinností a práv zmluvných strán, záručnú dobu, vznik záručnej udalosti a mnohé ďalšie.

Prečo potrebujete zmluvu na dodávku a montáž napínacích stropov? Aby sa predišlo zvyšovaniu cien a aby sa používateľ ochránil pred nekvalitnou prácou. Podpisom dokumentu prenajímateľ určuje čas inštalácie, množstvo práce.

V zmluve sú predpísané tieto body:

• ceny za prácu, materiál;
• poradie vykonania a celkový rozsah prác;
• čas inštalácie strečového stropu;
• práva a povinnosti zmluvných strán;
• záručná doba;
• záručné prípady, v ktorých je zabezpečená bezplatná oprava na náklady spoločnosti.

Zmluvné ceny musia byť uvedené v mene štátu - zabráni sa tak možnému zvýšeniu hodnoty v dôsledku zmien menových kurzov. Medzi povinnosti firmy patrí predbežné meranie plochy, výroba (nákup) a rezanie panelov.

Dôležité! Zmluva musí obsahovať klauzulu o povinnosti nahradiť porušenie podmienok služby. Napríklad dodávateľ nebol schopný dokončiť inštaláciu načas (z dôvodov nezávislých od kupujúceho) - za to je splatná kompenzácia.

Osvedčenie o vykonaných službách - povinný doklad... Bez úkonu si prenajímateľ jednoducho nemôže uplatniť reklamáciu. Kým nedôjde k úkonu, služba nie je dokončená - to je zákon. Podpis preberacieho dokumentu je postup, pri ktorom majiteľ môže stále požadovať prepracovanie závad v čo najkratšom čase a po podpise bude musieť na svoje náklady opraviť všetky chyby, ktoré nie sú zahrnuté v záruke.

Základné pravidlá pre vypracovanie zmluvy

Účelom dokumentu je určiť načasovanie inštalácie, uviesť záruku a náklady na prácu. Zmluva o montáži stropu obsahuje množstvo štandardných bodov a doplnenie/zmenu je možné vykonať aj na základe individuálnej požiadavky užívateľa.

Aby sa predišlo zvyšovaniu cien, je potrebné vykonať predbežný odhad nákladov na prácu - to je zodpovednosťou spoločnosti. Položka pri platbe vopred, je uvedená aj jej výška. Ak potrebujete dokončiť prácu v krátkom čase, zavádza sa doložka o naliehavosti a doplatok pre efektívnosť. Prejednávajú sa body vyššej moci, poškodenie plátna pred začatím montáže vinou majiteľa bytu. Prejednávajú sa práva a povinnosti zmluvných strán.

Povinnosti zákazníka zahŕňajú nasledujúce body:

• zaplatenie dohodnutej sumy vopred pred začatím inštalácie;
• zaplatenie zostávajúcej sumy v stanovenom časovom rámci;
• vytváranie podmienok pre prácu v interiéri;
• prijatie kapitána do priestorov na prácu;
• podpísanie akceptačného certifikátu na konci inštalácie napínaných stropov.

Dôležité! Ak vlastník nie je spokojný s kvalitou diela, môže odmietnuť podpísanie úkonu s uvedením primeraných dôvodov odmietnutia písomne.

Povinnosti výkonného umelca:

• vykonať súbor prác v stanovenom časovom rámci;
• brať do úvahy želania zákazníka, predpísané v zmluve;
• poskytnúť materiály, potrebné nástroje a vybavenie pre prácu;
• poskytnúť spoľahlivosť, pevnosť, estetickú príťažlivosť konštrukcie;
• ak sa počas prevádzky zistia závady uvedené v záručnom liste, v krátkom čase ich na vlastné náklady odstránia.

Keďže kvalita a výkonnostné charakteristiky strečový strop priamo závisí od kvalifikácie umelca, skúsenosti remeselníkov sú veľmi dôležité.

Typický vzor zmluvy

Je ľahšie pochopiť celú štruktúru dokumentu na základe vzorovej zmluvy pre napínané stropy.

Povinné body, ktoré musí dokument obsahovať:

• samotný predmet zákazky, dizajnové prvky;
• povinnosti objednávateľa, zhotoviteľa;
• výpočty pre každý typ práce, celková suma;
• individuálne podmienky;
• zodpovednosť oboch strán;
• technické vlastnosti konštrukcie;
• okolnosti vyššej moci;
• iné podmienky;
• údaje o objednávateľovi, zhotoviteľovi.

Ak zmluva určuje pravidlá používania stropu po inštalácii, mali by byť dodržané. Odstavce spravidla obsahujú jednoduché pokyny na opatrnosť, potrebu čistenia len jemnými zmesami. Uvádzajú sa aj akcie, ktoré vedú k strate pevnosti, estetiky plátna a výskytu defektov.

Dôležité! V zmluve môžu byť zahrnuté doložky individuálnych želaní zákazníka. Aby sa nezabudlo na to, čo je potrebné, je lepšie, ak sa majiteľ vopred rozhodne o želaniach, zapíše ich samostatne a potom ich uzavrie do zmluvy.

Záručné doby

Pod záručná doba sa rozumie časový úsek, počas ktorého sa zhotoviteľ zaväzuje na vlastné náklady odstrániť konštrukčné vady. Aby nedošlo k porušeniu zmluvných povinností, je užívateľovi zakázané vykonávať opravy alebo reštaurátorské práce bez upovedomenia zhotoviteľa. To znamená, že nemôžete vložiť ďalšie svietidlá, vyrovnať sa s uvoľnením vody z priestoru stropu, vykonávať iné manipulácie bez prítomnosti zástupcu spoločnosti.

Pre dodanie svietidla, upevnenie lišty, vykonanie iných prác nezabudnite zavolať inštalatéra, upozorniť na potrebu prác a následne si vyžiadať poznámku v zmluve, na záručnom liste, prípadne podpísať potvrdenie o prevzatí vykonaných služieb. . V opačnom prípade zaniknú záručné povinnosti spoločnosti a zákazník si bude musieť prípadné závady vyriešiť na vlastné náklady.

Dôležité! Záruka sa poskytuje na dobu 10 rokov. Všeobecný register zahŕňa integritu materiálu (látka, fólia), materiály komponentov, hardvér. Doba odpočítavania začína od okamihu (dňa) inštalácie napínaného stropu. V prípade porušenia podmienok používania sa záruka ruší.

Pri montáži môže medzi stenovým panelom a dekoratívnou vložkou zostať medzera - nejde o závadu, na ktorú sa vzťahuje záručná výmena. Na montážne práce je záručná doba 2 roky od dátumu ukončenia montáže.

Nástrahy, na ktoré si treba dať pozor

Čo treba urobiť pri uzatváraní zmluvy? Pozorne si prečítajte všetky body a to, čo píšu malým písmom... Pred podpísaním dokumentu by sa mali objasniť sporné body, ktoré sa vyskytli. Zhotoviteľ nemôže interpretovať nuansy len vo svojej vlastnej réžii, v prípade akýchkoľvek nepresností sa treba snažiť o odstránenie alebo objasnenie sporných bodov.

Keď viete vopred, čo presne bude uvedené v zmluve, môžete ľahko posúdiť spoľahlivosť spoločnosti. Môžete a mali by ste si vziať zmluvu so sebou, aby ste ju prediskutovali s právnikom. V prípade potreby by sa mali vykonať zmeny a ak dodávateľ odmietne vypracovať zmluvu s prihliadnutím na súčasnú legislatívu, je lepšie službu odmietnuť. Kontroverzné body obrátiť proti zákazníkovi, bude ťažké dokazovať neznalosť alebo požadovať plnenie dohôd uzatvorených ústne.

ZMLUVA № _____

na inštaláciu napínacích stropov

Lyubertsy "____" ____________ 201__

Workshop s napínacími stropmiAmelia(Záujmy sú reprezentované Amelia LLC), ďalej len "zhotoviteľ", zastúpené Vladimir Alexandrovič Chupritsky, generálny riaditeľ, konajúci na základe Charty, na jednej strane a ________________________________________________________________________________________________, ďalej len "zákazník" , na druhej strane uzavrel túto zmluvu takto:

PREDMET ZMLUVY

1.1. Objednávateľ prenajme a zhotoviteľ prevezme zmluvu na montáž napínaných podhľadov v priestoroch na adrese: _________________________________________________________________________________________________ (ďalej len Priestor).

1.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo svojpomocne v súlade s podmienkami zmluvy a pracovnými výkresmi, ktoré sú vyhotovené vo forme dodatkov k tejto zmluve a ktoré sú jej neoddeliteľnou súčasťou.

2. NÁKLADY NA PRÁCE NA ZÁKLADE ZMLUVY

2.1. Náklady na práce vykonané Dodávateľom na základe tejto zmluvy je stanovená testom podľa protokolu k dohode o zmluvné ceny k výkonu práce na inštaláciu stretch stropu (dodatok 3), a je ________________________________ (______________________________________________________________________________) rubľov ____ kopecks.

2.2. Náklady na prácu s nemeckými a čínskymi filmami zahŕňajú pre každú miestnosť inštaláciu jednej konštrukcie pre stropný luster, obídenie jednej rúry, spracovanie 4 rohov plátna a bielej vložky po obvode.

2.3. Náklady na prácu s ruskými filmami zahŕňajú pre každú miestnosť inštaláciu jednej konštrukcie pre stropný luster, obchádzanie jednej rúry, spracovanie 4 rohov plátna.

2.4. Cenu diela si zmluvné strany určujú pri uzatváraní tejto zmluvy v súlade s Cenníkom zhotoviteľa platným v čase podpisu zmluvy. Všetky zmeny pôvodnej zmluvnej ceny a podmienok vykonania diela alebo jedného z týchto parametrov sú formalizované dodatočnou písomnou dohodou zmluvných strán. Minimálna hodnota zmluvy je 5 000 rubľov.

3. POVINNOSTI DODÁVATEĽA

Na vykonanie prác podľa tejto zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje:

3.1. Dokončiť všetky práce v množstve a termínoch uvedených v tejto zmluve a jej prílohách a odovzdať dielo objednávateľovi v stave umožňujúcom bežnú prevádzku zariadenia.

3.2. Vykonávať prácu v plnom súlade s pracovnými výkresmi a harmonogramom.

3.3. Dodať potrebné materiály, vybavenie, komponenty.

3.4. Zabezpečiť vykonávanie potrebných opatrení na bezpečnosť, ochranu životného prostredia, dodržiavanie sanitárnych a hygienických noriem a protipožiarnych opatrení.

3.5. Vyviezť do 3 dní odo dňa podpísania potvrdenia o prevzatí vykonanej práce mimo územia objednávateľa stavebné stroje a zariadenia, náradie, prístroje, inventár, materiál, výrobky, konštrukcie a iný majetok patriaci Dodávateľ.

3.6. Plňte v plnom rozsahu všetky svoje záväzky vyplývajúce z tejto zmluvy.

3.7. Strany prijmú všetky potrebné opatrenia, aby zabránili dodatočným nákladom. Ak zhotoviteľovi vzniknú dodatočné náklady spôsobené nesplnením alebo nesprávnym plnením povinností zo strany objednávateľa, oznámi objednávateľovi výšku dodatočných nákladov potvrdením ich dokladov, na základe čoho zmluvné strany uzatvoria dohodu o termíne. a forma ich úhrady.

4. POVINNOSTI ZÁKAZNÍKA

Na splnenie tejto zmluvy sa Zákazník zaväzuje:

4.1. Preneste priestory dodávateľovi na vykonanie práce s uvedením komunikačnej schémy. Zástupcom Objednávateľa je fyzická osoba, ktorá priamo odovzdáva priestory inštalačnému tímu Dodávateľa na vykonávanie prác na tomto objekte.

4.2. Zabezpečiť riadnu ochranu materiálov, zariadení, náradia a iného majetku zhotoviteľa od začatia prác až po ich odstránenie po podpise kolaudačného listu, vrátane bezpečnosti inštalovaných fragmentov napínaných podhľadov.

4.3. Ak nie sú žiadne sťažnosti na kvalitu inštalovaného napínacieho stropu, ihneď po dokončení montáže prevezmite prácu a podpíšte potvrdenie o prevzatí vykonanej práce.

4.4. Splniť v plnom rozsahu všetky svoje povinnosti stanovené v iných článkoch tejto zmluvy, ako aj všetky technické požiadavky (príloha č. 1 zmluvy). V prípade úplného alebo čiastočného neplnenia zo strany objednávateľa, zhotoviteľ nezodpovedá za nedodržanie termínov montáže napínacieho stropu.

5. PODMIENKY VYKONÁVANIA PRÁCE

5.1. Dátum inštalácie ___________________________________. V súvislosti s nepretržitou výrobou prác na montáži napínaných podhľadov môže dôjsť k posunutiu termínu montáže, o čom sa zhotoviteľ zaväzuje objednávateľa vopred upozorniť.

6. PLATBY A VÝPOČTY

6.1. Pri podpise tejto zmluvy objednávateľ zaplatí čiastku vo výške 70% nákladov podľa zmluvy. Po dokončení prác a podpísaní akceptačného listu objednávateľ doplatí zvyšných 30%.

7. VÝROBA DIELA A ICH PRIJÍMANIE

7.1. Dodávateľ samostatne organizuje výrobu prác na zariadení podľa svojich plánov a harmonogramov, prepojených s podmienkami tejto zmluvy.

7.2. Prevzatie diela sa uskutoční po splnení všetkých povinností stanovených touto dohodou zmluvnými stranami,

7.3. Prevzatie objektu sa vykonáva v deň ukončenia prác. V prípade nesplnenia tejto podmienky vinou zákazníka sa náklady na dodatočný odchod brigády na podpísanie potvrdenia o prijatí za vykonanú prácu určia dohodou strán, najmenej však 500 rubľov. pre každú cestu.

7.4. Dodatočný odchod tímu inštalatérov, ktorý nesúvisí s prácou v rámci záruky a dokončovacími úpravami podľa zmluvy, sa platí samostatne vo výške 500 rubľov. za každú cestu, nepočítajúc náklady na samotnú prácu na tejto výzve.

7.5. Ak z dôvodov kvality alebo iných oprávnených nárokov objednávateľa nedôjde k podpisu akceptačného listu, je vzájomným prerokovaním vyhotovený dvojstranný akt, v ktorom sa stanovia všetky potrebné úpravy a načasovanie ich vykonania, s výnimkou tzv. tvorba vpichov alebo otvorov s priemerom do 3 mm na plátne strečového stropu. V tomto prípade je plátno opravené na mieste bez demontáže a zákazník je na to upozornený. Potom nebudú reklamácie na tieto otvory akceptované. Na opravené diery sa vzťahujú záručné povinnosti Dodávateľa uvedené v bode 9.2 tejto zmluvy.

8. SILOVÉ OKOLNOSTI

8.1. Zmluvné strany sú oslobodené od zodpovednosti za čiastočné alebo úplné nesplnenie záväzkov podľa tejto zmluvy, ak to bolo dôsledkom prírodných javov, vojenských akcií a iných okolností vyššej moci a ak tieto okolnosti priamo ovplyvnili plnenie tejto zmluvy.

Lehota na splnenie záväzkov z tejto zmluvy sa posúva úmerne dobe, počas ktorej boli v platnosti okolnosti vyššej moci, ako aj následkom spôsobeným týmito okolnosťami.

9. ZÁRUKA

9.1. Dodávateľ garantuje:

kvalitné vykonanie všetkých prác v plnom rozsahu a v termíne uvedenom v tejto zmluve;

správna kvalita použitých materiálov, konštrukcií, zariadení a systémov;

včasné odstránenie nedostatkov a závad zistených pri preberaní diela a v záručnej dobe zariadenia.

9.2. Dodávateľ tiež poskytuje tieto záruky:

Na strečové stropné plátna vyrobené v Nemecku, na spájanie švov stropných plátien a zváranie harpúny na záves - 20 rokov;

Pre napínacie stropy vyrobené v Číne, na spájanie švíkov stropných panelov a zváranie harpúny na plátno - 10 rokov;

Na tkaniny ruských strečových stropov, na spájanie švov stropných tkanín a zváranie harpúny na tkaninu - 3 roky;

Pre stropnú inštaláciu a inštalačné príslušenstvo - 3 roky odo dňa podpísania preberacieho listu zmluvnými stranami, okrem prípadov úmyselného alebo neúmyselného poškodenia stropu Objednávateľom alebo tretími osobami.

Pre svietidlá vo svietidlách inštalovaných Dodávateľom - 30 dní;

9.3. Zhotoviteľ neručí za poškodenie zariaďovacích predmetov, ktoré neboli zakúpené u zhotoviteľa.

9.4. K účasti na vypracovaní úkonu o odstránení nedostatkov, dohodnutí postupu a podmienok ich odstránenia je zhotoviteľ povinný vyslať svojho zástupcu najneskôr do piatich dní odo dňa doručenia písomného upozornenia objednávateľa. Po vypracovaní zákona má zhotoviteľ právo strop demontovať a zaslať výrobcovi na preskúmanie. Výmenu stropu je možné vykonať na základe výsledkov vyšetrenia do 5 dní odo dňa doručenia výsledkov vyšetrenia. Pri výmene napínaného stropu zhotoviteľ nezodpovedá za bezpečnosť inštalovaných dokončovacích materiálov (tapety, stropný podstavec, linoleum, parkety, laminát, sadrokartón atď.)

10. MAJETKOVÁ ZODPOVEDNOSŤ STRÁN

10.1. Za porušenie zmluvných povinností objednávateľom zaplatí zhotoviteľovi:

za omeškanie s odovzdaním priestorov zhotoviteľovi - pokuta vo výške 1% zo zmluvnej sumy za každý deň omeškania;

za omeškanie so začatím preberania dokončených stavebných projektov - viac ako 3 dni odo dňa doručenia oznámenia zhotoviteľa o ich predložení na odovzdanie - penále vo výške 1% zo zmluvnej ceny predmetu za každý deň. omeškanie, najviac však 10 % zmluvnej ceny;

za poškodenie alebo stratu materiálu, vybavenia, náradia a iného majetku Dodávateľa vinou Objednávateľa nahrádza vecnú škodu v plnej výške.

za prestoje tímu inštalatérov zaplatí zákazník dodávateľovi 250 rubľov. za každú hodinu výpadku.

za zmenu termínu práce objednávateľom po podpísaní zmluvy zaplatí objednávateľ 1200 rubľov za každú zmenu dátumu.

10.2. Ak zhotoviteľ poruší zmluvné povinnosti, zaplatí objednávateľovi:

za predčasné ukončenie stavby zariadenia vinou zhotoviteľa - penále vo výške 3% zmluvnej ceny zariadenia za každý deň omeškania, najviac však 10% zmluvnej ceny;

za omeškanie s odstraňovaním vád diela a stavieb oproti termínom stanoveným aktom zmluvných strán a v prípade nedostavenia sa zhotoviteľa jednostranným úkonom pokuta vo výške 1% za každý deň omeškania, najviac však 5 % zmluvnej ceny.

10.3. Zaplatenie pokút, penále a penále, ako aj náhrada strát nezbavuje strany plnenia ich vecných povinností.

11. UKONČENIE ZMLUVY.

11.1. Objednávateľ má právo požadovať od zhotoviteľa ukončenie zmluvy v týchto prípadoch:

omeškanie zhotoviteľa so začatím prác o viac ako 5 dní z dôvodov nezávislých od objednávateľa;

omeškania zhotoviteľa v postupe prác jeho zavinením, kedy sa termín dokončenia uvedený v zmluve predĺži o viac ako 10 dní.

11.2. Dodávateľ má právo požadovať odstúpenie od zmluvy v týchto prípadoch:

prerušenie vykonávania prác objednávateľom z dôvodov nezávislých od zhotoviteľa na dobu dlhšiu ako 20 dní;

zníženie ceny diela o viac ako 1/3 v dôsledku zmien vykonaných objednávateľom v projektovej dokumentácii;

11.3. Absencia objednaného materiálu pri výrobe závesu napínacieho stropu nie je dôvodom na ukončenie zmluvy. V tomto prípade si Objednávateľ vyberie z katalógu Dodávateľa materiál inej farby alebo textúry.

11. 4. Strana, ktorá sa rozhodla vypovedať zmluvu v súlade s ustanoveniami tohto článku, zašle písomné oznámenie o svojom úmysle druhej zmluvnej strane 5 dní vopred. Zmluva o dielo sa ruší stanoveným postupom. V prípade, že k ukončeniu zmluvy dôjde vinou objednávateľa s porušením oznamovacej lehoty, zhotoviteľ zadrží objednávateľovi náklady na napínaciu tkaninu zhotovenú podľa rozmerov objednávateľa a náhradu škody vo výške 2 000,- rubľov.

11.5. Po ukončení zmluvy nahradí vinník druhej strane vzniknuté straty vrátane ušlého zisku, najviac však 10 % zmluvnej ceny.

12. OSOBITNÉ PODMIENKY.

12.1. Po podpise tejto zmluvy strácajú platnosť všetky predchádzajúce písomné a ústne dohody, korešpondencia, rokovania medzi stranami súvisiace s touto dohodou.

12.2. Škodu spôsobenú tretej osobe v dôsledku vykonania diela vinou zhotoviteľa alebo objednávateľa nahrádza vinník. Náklady na náhradu škody spôsobenej tretej osobe z nepredvídaných dôvodov uhrádzajú zmluvné strany v rovnakom pomere.

12.3. Všetky zmeny a dodatky k tejto zmluve sa považujú za platné, ak sú vyhotovené písomne ​​a podpísané zmluvnými stranami.

12.4. Vo všetkých ostatných ohľadoch, ktoré táto dohoda neupravuje, sa uplatňujú normy právnych predpisov Ruskej federácie.

12.5. Všetky prílohy uvedené v zmluve sú jej neoddeliteľnou súčasťou.

12.6. Kontroverzné otázky, ktoré vzniknú pri plnení tejto dohody, rieši súd v súlade so stanoveným postupom.

12.7. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach – po jednom pre každú zo zmluvných strán.

ADRESY A PODROBNOSTI.

PRÍLOHA č.1

k ZMLUVE č. ________

zo dňa "____" ________ 201_

TECHNICKÉ POŽIADAVKY NA DODÁVATEĽA

do objektu na inštaláciu napínaných stropov.

Zákazník je upozornený, že tvar a obvod miestnosti (miest) musia po vykonaní meraní zostať nezmenené. V prípade porušenia tejto podmienky Objednávateľom znáša Objednávateľ náklady na premeranie, opätovnú výrobu materiálu a odchod tímu.

Ak sú v miestnosti nalepené tapety alebo sú steny domaľované, zhotoviteľ nezodpovedá za znečistené a poškodené povrchy;

Káblové vedenia musia byť pripojené k miestam inštalácie svietidiel, čím sa zabezpečí zaručené zapnutie a vypnutie napätia;

Priestory v čase inštalácie stropu musia zabezpečiť udržiavanie teplotného režimu v rozmedzí + 65 + 70С a počas prevádzky musia byť vykurované;

Steny v miestach pripevnenia stropov musia byť pevné, nepoškodené a rovné. Sadrokartón, keramické dlaždice a iné, stavebné a dokončovacie materiály musia byť bezpečne pripevnené. Sadrokartónové dosky a iné plošné materiály musia byť vystužené dreveným trámom alebo kovovým profilom; Pri inštalácii na dlaždice je prítomnosť dutín medzi dlaždicou a stenou neprijateľná. Ak sú medzi stenou a obkladom medzery, Dodávateľ sa zrieka zodpovednosti za poškodenie obkladu.

V prípade inštalácie stropnej lišty musí byť povrch pôvodného stropu vyrobený v rovnakej rovine.

V prípade inštalácie v miestnostiach s nábytkom Zákazník zabezpečuje priamy prístup k stenám po celom obvode miestnosti, pričom voľná vzdialenosť od stien musí byť minimálne 1 meter.

Zákazník dodá zhotoviteľovi komunikačné schémy uložené v stenách (elektrické rozvody, vykurovacie potrubia, vodovodné a klimatizačné systémy). V prípade absencie schémy dodávateľ nezodpovedá za poškodenie komunikácie. Po dohode zmluvných strán je v prípade zistenia miesta poškodenia a jeho dostupnosti možné opraviť rozvody inštalatérmi na mieste. Ak je potrebný dodatočný výjazd družstva na opravu rozvodov, tak sa platí podľa cenníka.

Pri montáži stropov v miestnosti s výškou nad 3,5 metra treba po obvode osadiť dočasné stavebné konštrukcie (lešenie). Pri montáži do bazénov a kúpeľní musia byť plochy bazénov a vaní objednávateľ zakryté súvislou podlahou z dosiek a panelov.

V interiéri musí byť dosadanie stropných obkladov na steny a ventilačné boxy vzduchotesné, aby sa vylúčil vplyv nasávania vzduchu

Všetky prípravné práce musia byť vykonané pred odchodom tímu inštalatérov do objektu, v prípade výpadku tímu vinou zákazníka zákazník platí za každú hodinu odstávky tímu podľa Zmluvy. .

V súlade s technológiou sú roviny stropov nastavené horizontálne pozdĺž úrovne lasera, v dôsledku čoho zhotoviteľ nezodpovedá za výrazný rozdiel v odsadení od horného a spodného okraja základného stropu, ktorý nie je zarovnané vodorovne.

Výkon zabudovaných stropných svietidiel, ktoré sa majú inštalovať, nesmie presiahnuť 40 W pre žiarovky a 35 W pre halogénové žiarovky.

Vzdialenosť od lámp k stropu v centimetroch (pre lustre) by mala byť aspoň výkon lampy vo wattoch.

Objednávateľ je povinný do 3 dní odo dňa uzavretia Zmluvy dohodnúť s Zhotoviteľom typ vstavaných stropných svietidiel. Ak objednávateľ neposkytne vzorku svietidla v uvedenej lehote, zhotoviteľ nezodpovedá za nesúlad svietidiel s technickými požiadavkami na montáž vstavaných stropných svietidiel do napínaných stropov.

Zhotoviteľ nezodpovedá za poruchu stropu, ktorá vznikla skladovaním plátna dlhšie ako 5 dní z dôvodu nemožnosti jeho včasnej inštalácie vinou objednávateľa.